MACVA

Troc aux livres

2009-11-19T14:21:00.005+01:00

Le 6 décembre prochain, MACVA organise son premier "Troc aux livres" à la salle de la Biardais.
Venez déposer vos ouvrages à échanger le matin de 10h00 à 12h00 et revenez l'après-midi de 14h00 à 17h00 pour choisir vos livres !
Le règlement est disponible en cliquant ici.

Compte rendu du conseil municipal du 7 septembre 2009

2009-09-09T16:44:00.002+02:00

1/ Modification du PLU :
Cet Item avait pour but l’approbation de la modification du PLU en vue de la réalisation de la ZAC de Sermon :
- Établissement d’une zone pour la collecte des eaux de pluie
- Suppression de la zone dédiée initialement au chauffage urbain
- etc.
Le PLU ainsi modifié est consultable en mairie.

2/ Modification de la carte de zonage concernant l’assainissement collectif :
Intégration de zones supplémentaires reliées à l’assainissement collectif :
- Le hameau de La Mée
- ZAC de Sermon
- Extension future de la ZA des Fontenelles

Le nouveau plan est consultable en mairie

3/ Avis du comité consultatif urbanisme et aménagement concernant la ZAC de Sermon.
Le comité, à l’issue de trois réunions, à rendu son rapport. Il comporte 5 avis sur l’aménagement de la future ZAC de Sermon. Tout le monde, y compris l’association Sermon Village, s’est félicité de la tenue de ce comité. Le rapport édité porte sur les points ayant fait consensus au sein du comité. L’association Sermon Village à précisée oralement en fin de conseil, qu’elle continuait à apporter d’autre réserves sur ce projet, notamment en terme de densité de logements.
Les cinq points sur lequel le comité à apporté un avis sont les suivants :
- Circulation
Le comité demande un complément d’étude sur une zone plus large que celle choisi initialement, incluant, entre autre, l’axe principal de la ville.

- Aménagement du barreau Est
Cette artère est prévue en « boulevard urbain ». La déviation prévue au delà de la Haichois est pour le moment à l’état de projet. Le comité souhaite donc une nouvelle réflexion sur l’aménagement de cette voie, principalement sur son carrefour central jugé « non satisfaisant ».

- Eaux pluviales
Le comité craint que les aménagements envisagés soient insuffisants

- Éclairage Public
Là aussi l’étude est à approfondir : choix de l’éclairage continu sur toute la ZAC ? Privilégier certains axes ?

- Chauffage urbain
Le comité souhaite que la mutualisation du chauffage urbain soit étendue, sur base du volontariat, aux logements individuels.

Bernard Poirier a précisé que le rapport rendu par le comité ne comporte que des avis. Au conseil municipal et à la commission urbanisme en charge du projet d’en faire bon usage.

4/Rétrocession d’espaces publics
Les espaces communs et réseaux divers du lotissement de la » Haute Gandonnière » ont été rétrocédé à la ville de Mordelles. Cette opération était prévue dès l’origine du chantier.
C’est donc maintenant la ville qui doit s’occuper de l’entretien des ces espaces……

5/Convention de servitude
Le principe d’une convention de servitude tripartite (Groupe Launay/Espacil/commune) pour le passage d’une canalisation d’eaux usées a été adopté.
Il s’agit d’une canalisation qui permettra le raccordement au réseau public de la résidence du Clos du parc, route de Lorient (30 logements). Les travaux sont à la charge du groupe Launay, promoteur du projet.
Cette convention est nécessaire car la future canalisation traversera un espace public.

6/ Aménagement des abords du complexe Beauséjour.
Un avenant pour la rémunération du maitre d’œuvre a été voté. Le montant total est dorénavant de 18350,95€ (HT), ce qui représente 6% du montant des travaux. A savoir que l’enveloppe de départ était de 12000€ HT. Des travaux se sont ajoutés au tableau prévisionnel initial (séparateur d’Hydrocarbure, terrain de boules etc.…) expliquant l’augmentation du montant. La plupart des ces travaux ont été inscrit en raison de règlements obligatoires (le cas typique est le séparateur d’hydrocarbures). Ont peut s’interroger sur le fait que ces travaux ne soient pas prévus dès le départ, vu leur caractère obligatoire. M. Angoujard a d’ailleurs interpellé le conseil à ce sujet.

7/ Convention avec Rennes Métropole Telecom (RMT)
Une convention a été signée suite aux travaux de passage de fibre optique sur la commune. Ce réseau emprunte 4000m d’infrastructure (fourreaux de câbles) propriété de la commune. La convention a principalement pour but de fixer les responsabilités de chacun. Accessoirement RMT versera une redevance annuelle égale à 30€/km, soit dans notre cas environ 12€…

8 et 9/ Transformation-suppression-création de postes au sein des services municipaux
Suite à un départ en retraite, une réorganisation a eu lieu pour le personnel de la bibliothèque.
La mise en place des passeports biométriques a également nécessité un réaménagement des postes.
De même, suite à des réussites à des concours, des postes d’agent administratifs ont été modifiés au sein de la mairie.

10/Cellules commerciales du « cœur Plaisance »
La ville, achète pour la somme de 236200€ HT, les surfaces commerciales non aménagées (215m² et deux places de parking). Elles seront destinées à l’extension du pôle médical. Selon les déclarations de Bernard POIRIER, ces cellules trouveront très facilement preneur, il semblerait même que la surface disponible soit insuffisante.
La ville se substitue ainsi au promoteur (Bouygues).

Une ballade autour de Mordelles

2009-05-11T17:55:00.016+02:00

Je vous propose une petite ballade autour de Mordelles afin de (re)découvrir les chemins creux de notre commune. Les photos ont été prises ce dimanche 10 mai.

Départ du Lotissement du Pâtis en direction de la route de l'Hermitage par le chemin longeant le chateau de la Chesnaye.

Sur la route de l'Hermitage un passage obligé par le chemin de la Gandonnière.

Un fois la zone d'activités des Fontenelles et la route du Rheu traversées, nous entrons dans le domaine départemental de la Haichois. Le conseil Général est propriétaire de la partie nord de l'allée, ouverte au public.

On débouche ensuite dans les champs du hameau de Sermon, que l'on traverse avant de rejoindre le centre à travers le lotissement du Gretais ou pour les plus courageux en faisant un détour par les étangs de la Biardais.

Vendredi 15 mai - second café Citoyen

2009-04-27T15:50:00.003+02:00

"Le Bio de la terre à l'assiette", tout un programme! Rejoignez nous au Bar restaurant "Coté Terrasse" à Mordelles le 15 mai prochain pour le second café citoyen organisé par MACVA.

Bourse aux plantes

2009-04-27T15:45:00.004+02:00

Un franc succès pour cette première édition, qui augure d'une seconde édition à l'automne, passez régulièrement sur le blog pour avoir quelques nouvelles!

1 ère Bourse aux plantes

2009-03-28T14:40:00.004+01:00

MACVA organise le 26 avril prochain sa première bourse aux plantes.

Halle des muletiers de la ville de Mordelles de 10h00 à 12h00. Venez échanger vos plants et discuter jardinage entre passionnés!
Entrée gratuite, café offert!

Vendredi 6 Mars - Lancement du café citoyen

2009-03-05T13:50:00.004+01:00

Nous convions l'ensemble des habitants de Mordelles et d'ailleurs, à participer au premier café citoyen organisé sur Mordelles. Le thème est "Protection de l'eau et habitat écologique".

Suite à cet évènement, nous mettrons en ligne les sources documentaire et les présentations.

Compte rendu du conseil municipal du 2 février 2009.

2009-02-04T15:53:00.003+01:00

1/ Le point principal de ce conseil municipal est le "débat" proposé sur l'orientation budgétaire pour la mandature 2009/2014.

La présentation est faite par Catherine LAVAREC, conseillère municipale déléguée aux finances.

Ce débat est organisé deux mois avant le vote effectif du budget qui aura donc lieu au conseil municipal du mois d'avril.
Avant de présenter les orientations budgétaire, Mme LAVAREC dresse un rapide bilan des années écoulées et de la situation générale:
Comme tout le monde le sait nous sommes en période de crise.
Les collectivités locales (communes, départements, agglomérations etc..) participent pour 73% du PIB à l'investissement. D'ou leur importance en cette période dans le soutien de l'économie.
Malgré tout, le département reporte le projet de l'espace Ker Lann. Très probablement, l'abattement de 10% sur la taxe d'habitation sera supprimé.
Rennes Métropole, augmentera d'une manière significative sa fiscalité sur les ménages. Elle passera au maximum de 1% à 1.95%. Quasiment un doublement dans le pire des cas.
La ville de Mordelles n'a pas touché aux taux d'imposition depuis le début du précédent mandat.

Orientations 2009/2014

La municipalité en place souhaite maintenir sa capacité d'autofinancement.
Les estimations et différents projets ont été réalisés avec les chiffres de la population 2006 publiés par l'INSEE, soit 6777 habitants.
Le taux d'endettement de la commune est de 99.43€/ha, inférieur à la moyenne de Rennes Métropole qui approche 120€/ha.
Les principales dépenses de cette mandature seront:
- la réalisation du nouveau centre Technique Municipal: budget prévisionnel: 2.5M€
- L'extension du réseau de pistes cyclables
- La conduite d'un audit sur le patrimoine dans le but de chiffrer les travaux à réaliser (Dojo, bibliothèque etc…)
- L'investissement courant (entretien voirie etc..) qui est estimé à 600 000€ /an.

Une fois tout ceci posé, trois scénarios principaux ont été présentés. Ils ont ceci en commun que chacun commence par un effort sur la réduction des coûts de fonctionnement de la ville…
A partir de là deux leviers sont disponibles pour ajuster les finances:
- le taux d'endettement
- Les taxes communales dont les taux sont actuellement de 14.55% pour la taxe d'habitation et de 14.57% pour la taxe foncière

Scénario n°1: On ne touche à rien. Le volume disponible pour le financement atteint la somme de 5.5M€. Tout juste suffisant pour la réalisation du Centre technique Municipal et l'entretien courant.

Scénario n°2: Augmentation du taux d'endettement vers la moyenne de RM et augmentation des taux d'imposition communaux à respectivement 16% et 16.02%. On atteint alors la somme de 7.5M€.

Scénario n°3: Augmentation du taux d'endettement vers la moyenne de RM sans toucher les taux d'imposition. On atteint environ la même somme que pour le scénario n°2 mais avec passage du budget dans le rouge…..

C'est bien entendu le scénario n°2 qui est envisagé.

Le débat est ouvert avec la prise de parole de Thierry le Bihan qui propose une autre vision des choses. Tout en étant d'accord sur le fait qu'il faudra passer par une maîtrise des dépense et une augmentation du taux d'endettement, il demande que l'augmentation des taux d'imposition soit différée à 2010.
Il poursuit en approuvant le fait que l'augmentation des taux semble inéluctable, mais elle sera d'autant mieux acceptée si elle est présentée sérieusement, étayée par un Plan Pluriannuel d'Investissement. Il estime que les éléments présentés sont insuffisant pour juger du montant des augmentations. Aussi propose t'il de se donner le temps de la réflexion afin d'avoir tous les chiffres en main pour fixer des taux d'augmentation nécessaires et suffisants.
Bernard Poirier répond en invoquant le fait que si l'augmentation est retardée d'un an, elle risque d'être plus importante. Il s'engage même à faire une étude l'année prochaine pour calculer quel en serait le montant.
Sébastien Tertrais prend alors la parole, pour dénoncer ce système conduisant à l'augmentation systématique des taux d'imposition. La suite de son intervention porte sur la justification d'investissement lourds en période de crise.
A celà Bernard Poirier répond que c'est le rôle des collectivités locales d'investir, notamment en période de crise pour soutenir l'économie.

Le débat est alors clos, sans aucune intervention d'un conseiller de la majorité (hormis la présentation très rapide de Mme Lavarec).
Il est vrai que le sujet est complexe, mais il est étonnant qu'il ne provoque pas plus de réactions vu son retentissement sur la vie de la commune et le budget des Mordellais.
A savoir également qu'une seule commission des finances s'est réunie pour échafauder cette proposition d'orientation budgétaire. Les chiffres de 2008 étaient alors inconnus.
Les élus de la minorité ont découvert ces chiffres et les différents scénarios, le jour du conseil municipal. Comment alors proposer une alternative construite en si peu de temps sur un sujet aussi complexe ?
Rendez-vous le 5 février à la Biardais pour le débat public….

2/ Le point suivant abordé fut la mise sur pied du comité consultatif sur la vie sportive. Seuls sept Mordellais se sont portés volontaires pour ce comité, alors que 12 places leurs sont réservées. On peut regretter que la Mairie n'ai pas relancé des demandes de candidatures vu le peu de postulants…

Autre point abordé, la révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Rennes St Jacques. Mordelles se situe partiellement dans une zone ne faisant pas l'objet de réglementation particulière. Pour une question de quelques décibels, ce point à fait plus de bruit que l'orientation budgétaire….

Thierry le Bihan a terminé le conseil en félicitant Jean-Michel Nozay pour son action visant à implanter un distributeur de lait frais prochainement sur la commune.

Compte rendu du Conseil Municipal du 6 octobre 08

2008-10-07T22:30:00.004+02:00

1/ Présentation par Robert Esnault du rapport 2007 sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets de Rennes Métropole.
Rennes Métropole comporte 37 communes abritant 403943ha, soit 1% de plus qu'en 2006.
Production des déchets: 497kg/ha soit une progression de 4,1% répartis ainsi:
Décheterie hors déchets vert: +1,4%
Déchets verts: +19%
Recyclage (sacs jaunes): +1,9%
Ordures ménagères: -1,3%
Axes de prévention pour limiter la quantité de déchets:
-Compostage (individuel ou collectif). Un projet de mise en place d'un compostage collectif est enviseagé sur Mordelles en 2009
-Gestes et comportements de prévention
-Promotion du réemploi et de la réparation
-Accompagnement technique et financier des communes et associations qui organisent des actions allant dans le sens de la réduction des déchets
Coût de la collecte: 87€/ha, soit + 3,9% en 2007.
Rennes Métropole va axer ses prochaines actions sur la prévention (tenir compte du déchet lors de l'achat).
Le rapport complet est disponible sur le site de RM:
http://www.rennes-metropole.fr/dechets-rapport-2007-sur-le-prix-et-la-qualite-de-service,92899,fr.html
Au niveau des quantités, Mordelles se trouve dans la bonne moyenne de Rennes Métropole avec 185kg/ha pour les ordures ménagères ( les chiffres vont de 164 à 277 pour RM). Idem pour la collecte sélective avec 65kg/ha (de 30 à 75 pour RM). Plus globalement RM est un "bon élève" au niveau national.
A noter que sur Mordelles, il existe 10 « points noirs » générés par les opérations de collectes (zones dangereuses lors des manoeuvres de camion). Des solutions sont en cours d'élaboration et seront présentées aux habitants concernés.
2/ Présentation par Robert Esnault du rapport 2007 du Syndicat Intercommunal d'Assainissement Autonome de l'Ouest de Rennes (SIAAOR).
Ce syndicat regroupe 8 commune dans lesquelles 1700 foyers sont équipés.
L'année 2007 a vu la réalisation de 629 contôle et la réhabilitation de 58 installations.
Mordelles comporte 528 habitations concernées par ce type d'assainissement. Des études pour des systèmes d'assainissement « semi-collectif » sont lancées pour certains secteur de Mordelles (Les Viviers Grande Fontaine, Haut Plessis....)
3/ Lancement du concours du concours et désignation du jury pour la reconstruction du Centre Technique Municipal.
Le budget prévisionnel pour cette opération est de 2 000 000€ HT, pour une livraison estimée dans 3 ans.
4/ Vote d'une demande de subvention au département pour la réfection d'une partie de la chaussée de la rue des déportés. Cette subvention est au maximum de 7,5€/m² soit environ 10% du budget total.
Question de Thierry Le Bihan sur ce sujet: Existe t'il au niveau de la commune un listing de la voirie nécessitant une remise en état ? Réponse de M Poirier: cet état des lieux a déjà été réalisé mais demanderai a être mis à jour. Il a surtout insisté sur les problèmes rencontrés lors de la mise en oeuvre de tels chantiers: le département et la commune se renvoient la balle pour le financement. Les responsables de tels ou tels tronçons de voirie ne sont pas toujours définis avec netteté. Ce dossier est visiblementcompliqué, sensible et embarrassant...
5/ Vote de la mise à disposition d'un personnel d'entretien communal au profit du Syndicat Intercommunal de la Flume pour l'entretien du Pressoir.
Question de Christian Blivet: L'école de La Flume prendra t'elle en charge le montant de la prestation? Réponse de la municipalité: oui.
6/ Vote, suite à un arrêté prefectoral, pour l'élaboration d'un Plan de Prévention de Risques Technologiques concernant les entreprises LESEUR et DE SANGOSSE située sur la ZAC de la Hautière.
7/ Vote en vue d'approuver la modification des statuts de Rennes Métropole concernant le nombre de délégués par commune suite aux augmentations de population (certaines communes franchissent la barre des 10000ha leur donnant le droit à un troisième délégué).

Questions Publiques:
M Birrot de Sermon Village à demandé à M Poirier un droit de réponse dans « Mordelles Infos » suite à un article paru en juin. M Poirier lui a fait part d'une réponse négative. Sur le fond, bien que discutable, cette décision est claire. En revanche sur la forme, la manière dont elle a été formulée et annoncée fût « peu élégante ».

Conseil Municipal du 7 juillet 2008

2008-07-08T14:42:00.007+02:00

Voici les principaux points abordés et voté lors du Conseil Municipal du 7 juillet 2008 :

- Adoption à l’unanimité du règlement intérieur du Conseil Municipal. Ce règlement a été retravaillé par une commission comprenant Aurélie OKSENHENDLER, Laetitia LAGANIER, Bernard POIRIER, Yves MORVAN et M BRIAND.

- Présentation du rapport d’activité 2007 du CIAS par Marie-Odile DAVID. A l’issue de la présentation, Christian BLIVET a interrogé Mme DAVID sur l’éventualité de création de micro-crèches sur la ville de Mordelles. Mme DAVID n’a pas nié l’évocation du sujet au sein du CIAS, mais juste au titre d’une idée. A priori la création de ce type de mode de garde doit recevoir l’aval des organismes d’état (CAF et conseil Général). Ces organismes réservent actuellement la création de micro-crèches dans les zones peu pourvues en mode de garde classique, ce qui n’est pas le cas de Mordelles.

- Le système de calcul du quotient familial a été aligné, a l’unanimité, sur celui en vigueur à la CAF. Mordelles utilisait depuis de nombreuses années un système différent. L’impact sera limité à quelques familles.

- Les tarifs des restaurants municipaux, service d’accueil des maternelles et des études surveillées ont été revalorisés de 2.69% en moyenne. Les hausses sont modulées : plus faibles pour les QF de base et plus élevées pour les familles à revenus élevés. Mesure adoptée à l’unanimité.
Sébastien TERTRAIS est intervenu pour qu’une communication soit faite à la rentrée sur le vrai prix des repas servis dans les cantines scolaires. Demande relayée par Béatrice BRIAND qui atteste que cette question arrive souvent lors des premiers conseils d’école.

- Le comice agricole du canton de Mordelles aura lieu le 30 août prochain sur le site de l’INRA au Rheu. Un subvention de la commune de 6745€, correspondant à une somme d’1€ par habitant, a été votée à cet effet.
Une parenthèse a alors été ouverte après une question de Loïc VIDEAU portant sur le chiffre utilisé pour le calcul. M BRIAND a expliqué que c’est celui de la population municipale sans les « doubles compte » qui a été retenu. Ce chiffre est issu du dernier recensement complet d’octobre 2006 et ne retient donc pas les « doubles compte », c'est-à-dire les personnes, comme les étudiants par exemple, qui ont été recensés sur deux lieux différents (en cité universitaire et chez leurs parents).
Il existe un autre chiffre comptabilisant la population « fictive » ajoutée au chiffre de 2006. Cette population fictive est estimée en comptabilisant 4 personnes par logement créé depuis 2006. Le chiffre actuel est de 796, soit un total de 7673 habitants.
A compter de janvier 2009, un chiffre unique sera fourni annuellement à chaque commune par l’INSEE.

- Le chantier de la salle Beauséjour accuse un retard de 9 mois. La livraison est désormais prévue fin septembre. Ce délai occasionne quelques désagréments pour les associations sportives utilisatrices. Un double planning de réservation a été établi. Le premier, transitoire, reprendra les grandes lignes de celui de l’année dernière en attendant la livraison de la salle. Un second prenant en compte ce nouvel équipement prendra le relais.
Les retards sont imputables à certaines entreprises qui seront sommées de verser des pénalités.
Le montant total de l’opération se monte désormais à 3.3 Millions d’Euros. L’addition est montée de part les soucis rencontrés lors de la construction et la modification du projet en cours de travaux par la majorité en place: passage de 250 à 500 places dans les gradins et agrandissement du mur d’escalade.
Le conseil Municipal a voté à l’unanimité les prolongations de délais et les avenants aux marchés de travaux et de maitrise d’œuvre. Bernard POIRIER assure que le coût global restera dans les normes constatées pour ce style d’équipement.
Une demande de subvention a été adressée à au Département d’Ille-et-Vilaine.

- Subvention également demandée au Département dans le cadre du contrat de territoire pour l’acquisition d’ouvrages pour la bibliothèque. Ce contrat précise que toute bibliothèque municipale s’engageant sur 4 ans dans une politique d’achat significative d’ouvrages (livres, périodiques, multimédia) recevra une subvention égale à 15% des ses acquisitions. La bibliothèque de Mordelles a adhéré à ce contrat depuis 2006.

- Suite à l’adoption d’un calendrier national, le nombre de jours d’école sur l’année scolaire 2008-2009 diminuera de 13 jours. Il fallait donc réorganiser totalement le temps des personnels communaux employés autour du temps scolaire :
§ Prestations d’hygiène et propreté : le nombre de site entretenus par les personnels communaux ont été augmentés (école de la Flume, augmentation du temps sur le pôle petite enfance par exemple) de manière a ce que le bilan soit nul.
§ Restauration scolaire : Temps global également stable grâce à un départ et à des modifications volontaires de temps de travail.
§ ATSEM : le temps de travail passera de 9h00 à 9h30 journalier, auquel viendront s’ajouter 7 jours de ménage supplémentaire
La négociation s’est faite sur la base du volontariat et semble s’être bien passée.

- Un avis positif à été donné à la demande de la GAEC du Corlet de TALENSAC pour disposer de surfaces d’épandage de lisier porcin sur certaines parcelles de la commune de Mordelles. Robert ESNAULT a étudié le dossier et assuré qu’il comportait toutes les garanties environnementales.

- Le Conseil Municipal a adopté la nouvelle dénomination de l’espace culturel : L’Antichambre.
Ce nom a été proposé par les trois acteurs de ce centre : AMOCAS, bibliothèque municipale et Decklik Jeunes, après avoir été approuvé en commission culturelle. Une explication et une motivation de ce choix paraitra dans le Mordelles Infos de fin août. Ce choix n’a pas semblé enthousiasmer les élus qui l’ont tout de même approuvé à l’unanimité.

- Une directive Européenne imposera le passeport biométrique début 2009. L’élaboration de ce nouveau passeport sera plus complexe et devra faire appel à une station biométrique. L’État Français projette d’installer ces stations dans les principales mairies Françaises, dont Mordelles, reportant ainsi les coûts sur les communes. Coûts devant être couverts par une subvention de 3200€.
Cependant des études menées par plusieurs municipalités montrent que les coûts afférents à un tel dispositif sont au minimum dix fois supérieurs….La demande de mise en place de la station de Mordelles a donc été refusée à l’unanimité. Toutes les municipalités de l’agglomération Rennaise et bien d’autre en France procèdent de cette manière afin de porter le débat sur la place publique. L’association des maires de France se saisie également du dossier.

- Le Conseil Municipal se termine par une question de Sébastien TERTRAIS au sujet du droit d’expression des associations dans Mordelles Infos. En effet la ligne éditoriale de ce périodique est désormais claire : seules ayant droit de paroles les associations à vocation sportives, culturelles ou humanitaires. La politique étant du seul ressort des pages dédiées en fin de journal (alternative et majorité). Sébastien TERTRAIS souhaitait rouvrir la discussion afin d’encadrer les publications des associations ne rentrant pas dans les catégories ci-dessus. Une fin de non recevoir a été émise par la majorité arguant du fait que les discussions avaient été menées en commission information et que la ligne éditoriale était décidée par le bureau de rédaction. La majorité affirmant également que les associations n’avaient pas besoin de Mordelles Infos pour communiquer et qu’elles pouvaient utiliser tous les autres moyens légaux. Une brèche pourrait peut-être s’ouvrir, Armelle BILLARD ayant annoncé que si la communication concerne un événement de la vie mordellaise, le cas serait étudié….

Naissance de Macva

2008-07-01T14:44:00.002+02:00

Le 6 juin 2008 a eu lieu l'assemblée générale fondatrice de l'association "Macva".
Acronyme de "Mordelles Au Centre de Vos Attentes", Macva se veut le prolongement de la liste du même nom en lice aux dernières élections municipales.
Elle a pour but de participer à la vie de la cité et pour objets:

1/ Informer les Mordellais d'une manière indépendante des décisions prises en conseil municipal et en conseil communal de Rennes Métropole concernant la vie de la ville de Mordelles. Cette information pourra se faire via différents médias : publication d’une lettre d’information, site internet, organisation de rencontres et débats et plus généralement, tous supports appropriés et légaux en vigueur.

2/ Etre le relais entre les Mordellais et les élus de la liste « Mordelles au centre de vos attentes ». Identifier les attentes des Mordellais et faire des propositions aux élus.

3/ Assurer une veille indépendante des actions réalisées par la municipalité élue en mars 2008 et ainsi dresser un bilan comparatif avec son programme électoral.

Le bureau de l'association, élu lors de cette assemblée fondatrice, est composé des membres suivants:
- Présidente Jenny ARTU cadre administratif
- Vice président: Hervé PRALONG, ingénieur dans l'industrie automobile
- Trésorière: Léna AUBAULT, assistante maternelle
- Secrétaire, Olivier BONNET, dessinateur

Nous vous donnons rendez vous à la rentrée pour une assemblée générale vous exposant notre programme à venir.
Cordialement.